绿化工程分包合同

时间:2024-06-08 07:12:10
绿化工程分包合同

绿化工程分包合同

随着时间的推移,人们运用到合同的场合不断增多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编收集整理的绿化工程分包合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

绿化工程分包合同1

甲方:________________

乙方(分包单位名称):________________

依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,根据甲方与建设单位签订的雄县污水水处理厂土建工程施工总承包合同,双方就本建设工程劳务施工进行协商并达成一致,特订立本合同。

1.工程概况

①工程名称:

雄县污水处理厂厂区绿化工程

②工程地点:___县亚古城村东

③工程内容:厂区绿化工程

2.承包范围:

3.工程工期46天

①开工日期:20________年5月15日

②竣工日期:20________年7月1日

4.工程质量

①乙方按照工程施工图纸、施工说明书及相应的施工技术规范要求进行施工,符合总承包合同的质量标准,并接收甲方代表、建设单位、监理单位的监督检查。

②乙方必须按照甲方编制的总体施工组织设计和设置的质量控制点进行施工控制。

③质量等级:

5、安全:甲乙双方必须签订施工安全协议,且严格执行。

6、承包方式:包工包料

7、双方责任

甲方责任:

项目经理的姓名:职务:

①开工前提供施工用水、电源接口;

②开工前提供施工图及有关技术资料;

③开工前做好总包工程施工组织设计,并向乙方交底;

④负责审批进度计划和施工方案;

⑤开工前或分阶段向乙方提供材料、设备。

⑥负责监督乙方施工质量和施工进度。

⑦负责办理设计变更和现场签证手续和费用事宜。

⑧办理与业主的工程预(结)算。

⑨按分包合同的约定向乙方拨付工程款。

⑩其它责任:提供乙方施工人员的住宿场地。

乙方责任:

派驻本工程的负责人的姓名:徐永进职务:项目经理①服从甲方的统一管理、指挥和调度,接受甲方业务部门的检查和监督;

②精心组织施工,确保分包工程的施工进度、质量目标的实现;

③做好施工现场的安全、保卫、消防工作,具体执行双方签订的《施工安全协议》;乙方安排保卫人员对施工现场内的机具及施工材料进行保卫,如有丢失损坏,由乙方承担责任。

④做好施工现场的环境保护工作,对施工现场的化学危险品、扬尘、固体废弃物、废水、噪声等进行有效控制,做好文明施工工作;

⑤在施工中发生质量事故,应当及时采取补救措施,并及时向甲方报告。并承担由于乙方原因造成的费用损失;

⑥乙方施工人员必须按规定持证上岗,并报甲方审查批准;

⑦乙方在施工过程中必须维护甲方名誉,不得有任何损坏甲方的语言和行为;

⑧施工中乙方应严格遵守甲方的有关安全生产、环境保护、质量管理等方面的各种规定,接受甲方监督;

⑨乙方施工人员必须按照甲方要求统一着装,费用由乙方负责;乙方施工人员自身防护用品、劳保用品由乙方承担。

⑩按照甲方要求设置专职安全员负责本方施工人员的安全教育,作好安全防护,接受甲方安全管理人员的检查和监督。

⑾其它责任:负责本方施工人员的食堂和吃饭。

⑿接受甲方每月有关安全、质量、进度、文明施工等方面的考核评分,并按照甲方要求进行整改,每扣罚1分,罚款100元;工程竣工后,整体评价满意的,甲方将全部或部分罚款作为奖励给分包人。

8、材料和施工机械供应

9、工程竣工

①工程具备竣工验收条件时,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方报请验收。

②甲方收到竣工验收申请后3天内进行初步验收,并给予认可或提出修改意见。乙方应按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用;

③甲方初步验收合格后,由甲方在总包工程竣工验收时将此工程一并交建设单位验收。若因乙方分包工程施工使总包工程不能通过竣工验收的,乙方应积极返修,并承担修改的费用。

10、工程结算

①工程造价:壹拾肆万伍仟伍百贰拾捌元整

②结算方式:第一次工程款拨付5万元,第二次拨付4万元,第三次拨付5.5528万元。

③支付方式:甲方或建设方直接拨入乙方账户。

④施工用水电挂表计量,按实际发生的费用在结算价款中扣除。

⑤以上价格中均包括税金。

乙方按照甲方要求提供发票,税金由乙方据实负担。

11、工程质量保修

①工程质量保修范围和内容:乙方施工范围内的全部内容

②质量保修金额:工程造价的5%

③工程质量保修期限:依据甲方与业主签定的合同中保修期限实施。

12、违约责任

①施工中,乙方施工进度、质量等不能满足甲方或业主的要求,甲方有权解除合同,更换队伍,由此造成的损失由乙方承担。

②因乙方原因不能按约定的工期或甲方要求的关键节点完工的,每拖延一天,应向甲方支付10000元的违约金;违约金仍不能弥补甲方损失的,乙方应按实际损失补足。

③因乙方原因使工程质量达不到合同约定的质量标准的,由乙方承担拆除和重新施工的费用,且工期不予顺延,并赔偿由此给甲方造成的损失。

④因乙方原因未做好施工现场的安全、保卫、消防、环保等工作而发生的损失由乙方承担。甲方对乙方违章作业、违章指挥造成质量失控或引发安全事故的行为和不服从甲方管理的行为有权甲方管理规定进行处罚,罚款可从当月工程进度款或工程结算款中扣除。

⑤因甲方原因造成质量、安全问题和工期拖延,由甲方承担责任和经济损失。

13、争议

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,双方均可向雄县人民法院起诉。

14、其他

①本合同一式五份,甲方二份,乙方二份,建设方一份

②甲方与建设单位签订的总承包合同是本合同的执行条件之一,本合同未尽事宜双方另行协商或参照总承包合同相关条款执行;

③GF—1999—0201《建设工程施工合同》(示范文本)中的通用条款是本合同执行条件之一,本合同未规定的,执行通用条款;

④本合同自双方签字盖章之日起生效,在全部工程竣工,办理交工验收保修期满工程款结清后失效。

甲方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

绿化工程分包合同2

总包方(甲方):_______________________

分包方(乙方):_______________________

按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程建设事项协商一致,订立本分包合同。

第一条工程概况

1.1、工程名称:工程地点:

1.2、承保范围:

1.3、承包方式:工程质量:

1.4、合同价款:

1.5、工期:

第二条甲方工作

2.1、开工前3天,向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明,并向乙方进行现场交底。

2.2、开工前3天应清楚施工现场障碍物,施工用电接到乙方指定地点。

2.3、甲方指派理验收、变更、登记手续和其他事宜。

第三条乙方工作

3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

3.2、指定施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

3.3、严格执行施工规范,安全操作规程、防火安全规定。严格按照图纸或做法说明施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程预算。

3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定。

第四条关于工期的约定

4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方赶工采取的措施费用。

4.2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。

4.3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

4.4、因设计变更或乙方原因造成的停电等不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

第五条关于工程质量及验收的约定

5.1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《上海市园林工程质量检验评定标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担敷衍费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,工期不顺延。

5.3、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

5.4、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知3日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。

第六条关于工程价款及结算的约定

6.1、双方商定本合同价款采用第(1)种:(1)、固定价格。(2)可调价格:按照国家有关工程几家规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。

6.2、本合同生效后,甲方按下表约定支付工程款:

第七条奖励和违约责任

7.1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的______%支付滞纳金。

7.2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,按总造价的______%罚款。

7.3、甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有设备管线,由此发生的.损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。未经甲方同意,乙方擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

7.4、未办理验收手续,甲方提前适用或擅自动用,造成损失由甲方负责。

7.5、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第八条争议或纠纷处理

8.1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工作进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

8.2、当事人不愿意通过协调、调解解决或协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由杨浦仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构,事后又没达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。

第九条其他约定(可另行签订补充协议)

9.1、附:预算报价书。

9.2、绿化养护期一年。

第十条附则

10.1、本合同正本2份,双方各执1份。副本2份,甲方执1份,乙方执1份。

10.2、本合同自双方单位签章后生效,至工程竣工办理交工验收和结清账款后失效。

甲方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

________年____月____日

绿化工程分包合同3

发包方

承包方

经甲、乙双方协商一致,就甲方将xx绿化工程的委托给乙方施工,签订以下协议

一、工程的内容

包括XX市陈仓物流园区会展北路、南二路、北二路三条道路的绿化工程。

以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

二、工期

1、开工日期本项目工程的工期从月日起至日止,共30个日历天

2、施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

三、工程的合同价款

若施工过程中甲方有变更需要增加工程的,则按实结算。

四、承建方式

乙方对道路绿化工程的包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

1、乙方负责提供所承建工程的的苗木样本,必须经双方确认方可进料施工。

2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。

五、工程的付款办法

1、竣工验收合格后,向乙方支付工程的合同价款的90%.剩余10%竣工验收完成后支付。

六、工程的质量要求

1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程的验收签证。

七、工程的竣工验收结算

乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告,甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改,并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的的签证清单进行结算,并于三十三个工作日内结算完毕。

八、合同生效与终止

本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程的质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。

九、本合同壹式贰份,甲、乙方各执壹份,具同等法律效力。

合同履行中未尽事宜,应尽可能协商解决。可补签有关协议,补签有关协议与本合同具有同等法律效力。

发包方承包方

签名 签名

签订日期

签订日期

《绿化工程分包合同.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式